土建工程承包合同协议书(推荐6篇)

时间:2015-07-02 06:16:49
染雾
分享
WORD下载 PDF下载 投诉

土建工程承包合同协议书 篇一

土建工程承包合同协议书是一种在土建工程领域常见的合同形式。它是由业主和承包商之间签订的一种法律文件,用于明确双方在土建工程项目中的权利和义务。本篇将从合同的基本要素、合同的主要内容以及合同的履行等方面进行详细介绍。

首先,土建工程承包合同协议书的基本要素包括合同的名称、合同的签订时间、合同的签订地点、合同的双方当事人以及合同的生效条件等。这些基本要素的明确可以确保合同的有效性和合法性。

其次,土建工程承包合同协议书的主要内容包括工程范围、工程造价、工程进度、工程质量、工程款支付方式以及双方的权利和义务等。工程范围应明确工程项目的具体内容和规模,工程造价应明确工程项目的预算和支付方式,工程进度应明确工程项目的施工时间和交付时间,工程质量应明确工程项目的质量标准和验收标准,工程款支付方式应明确工程款的支付时间和方式,双方的权利和义务应明确双方在合同履行过程中的权益和责任。

最后,土建工程承包合同协议书的履行是合同的重要环节。双方应按照合同的约定进行履行,包括合同的履行期限、履行方式和履行标准等。在履行过程中,如果发生了不可抗力等特殊情况,双方应及时协商解决,并在合同中对应的条款中进行规定。

综上所述,土建工程承包合同协议书是土建工程项目中不可或缺的法律文件。它的签订和履行对于项目的顺利进行和双方合作的良好关系具有重要意义。双方应在签订合同时慎重考虑合同的各项内容,并按照合同的约定进行履行,以确保合同的有效性和合法性。

土建工程承包合同协议书 篇二

土建工程承包合同协议书是土建工程项目中的一种重要法律文件。本篇将从合同的重要性、合同的履行过程以及合同的变更等方面进行详细介绍。

首先,土建工程承包合同协议书的重要性体现在以下几个方面。一方面,它明确了双方在土建工程项目中的权利和义务,为项目的顺利进行提供了法律保障。另一方面,它规定了工程范围、工程造价、工程进度、工程质量等重要内容,为项目的管理和控制提供了依据。此外,它还规定了工程款支付方式和双方的权利和义务,为项目的资金管理和双方合作提供了框架。

其次,土建工程承包合同协议书的履行过程是合同的核心环节。在履行过程中,双方应按照合同的约定进行工程的设计、施工和验收,并按照合同的规定进行工程款的支付和工程进度的控制。履行过程中,双方应密切合作,及时沟通,解决工程中遇到的问题,并保证工程的质量和进度。

最后,土建工程承包合同协议书的变更是合同履行过程中常见的情况。在实际工程中,由于各种原因,合同的内容可能需要进行调整和修改。此时,双方应及时进行协商和变更,确定新的合同内容,并签订变更合同。变更合同应明确变更的内容、变更的原因以及变更的时间和方式,以免影响工程的正常进行。

综上所述,土建工程承包合同协议书是土建工程项目中不可或缺的法律文件。它的重要性体现在明确双方的权利和义务、提供法律保障、规范工程管理和控制等方面。在履行过程中,双方应密切合作,按照合同的约定进行工程的设计、施工和验收。如有需要,双方应及时进行变更,并签订变更合同。只有这样,才能确保合同的有效性和项目的顺利进行。

土建工程承包合同协议书 篇三

甲方:_______

乙方:_______

依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程名称:密云北甸子村过街牌楼

二、工程地点:密云县古北口镇北甸子村

三、承包方式:大包(即包工、包料)

四、承包范围:图纸以内的所有工程

五、工程承包造价(金额大写):壹拾肆万伍仟元整,¥14500元

六、工期:本合同工程定于_______年_______月_______日开工,于_______年_______月_______日竣工,合同工期日历天数为60天。

七、工程质量验收及保修:工程具备竣工验收条件,承包方按国家和本市工程竣工有关规定,发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告,发包方10天内组织验收。发包方承包办理工程竣工验收手续后,发包方5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量过保修责任。

八、工程价款及结算:工程进场3日内拨付伍万元,结构完成拨付伍万元,竣工拨付肆万元,扣除保修金伍仟元。

九、争议:发包方、承包方双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的,可以向密云县人民法院起诉。

十、违约:发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

十一、安全措施与责任:在工程施工、竣工及补修质量缺陷的过程中,承包人应严格遵守国家安全生产法规,执行国家及北京市有关安全施工的规定,严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程,加强施工作业管理,配备必要的安全施工保护设施,加强对施工人员的安全教育,为公众和其他人员提供必要的临时道路,人行道防护棚及围栏,夜间要设警告信号和看守,如发生安全及质量事故全部由承包人负责,发包人无任何责任。

十二、合同份数:本合同两份,具有同等法律效力。

本合同订立时间:______年_______月_______日(即日起生效)。

发包方:_______承包方:_______

土建工程承包合同协议书 篇四

甲方:_______________________

乙方:_______________________

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律行政法规的规定,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称及规模:

2.工程地点:富阳_________路_________号。

3.工程范围:土建、钢结构等(不包括装潢、电力部分)

4.工程承包性质:包工包料。

二、工程质量、施工进度

1.工程质量:严格按照国家建筑施工规范进行实施,确保工程质量合格,因施工过程中的质量问题而引起的返工、经济损失、工期延误由乙方自负。

2.工期进度:核定总工期竣工日期为_____年_____月____日。

3.乙方必须认真做好安全文明施工,严格按照安全操作规程作业,订列相关安全措施。如出现人身安全事故以及其它一切事故责任自负。

4.乙方必须严格按标准化作业,各上岗人员及管理人员必须持上岗证。

三、工程款支付原则

1.工程总造价暂估为人民币伍拾万元整。

2.工程款支付:

1)土建材料进场、施工人员

到位后,支付总价的_____%。

2)钢架结构结顶后,支付总价的_____%。

3)竣工验收合格后,支付总价的_____%;根据计划工期,延误____天暂扣进度款_____%,延误_____天,暂扣_____%,以此类推。

4)总价的_____%做为保证金。

四、其他事项

1.在施工中如质量经常出现问题或返工,特别是主体工程质量严格不合格,管理无程序可视为无施工能力,作为违约责任。甲方有权终止合同,另选施工单位。

2.工程进度:工期进度完不成,视为违约,负违约责任。

五、补充条款 ________________________

六、合同生效

1.本合同自双方签字盖章后即生效,至工程竣工及价款结清后失效。

2.本合同一式贰份,双方各执壹份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

土建工程承包合同协议书 篇五

甲方(发包方):___________

乙方(承包方):___________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及装饰装潢其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、互惠互利、公平和诚实信用的原则,双方就“ ”装潢工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程名称:___________

二、工程地点:___________

三、承包范围:___________。

四、工程造价:___________

1、乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书,工程总造价为人民币:___________元(大写:___________)。

2、付款方式:乙方进场施工,甲方支付工程总价的20%,工程完成70%时,甲方再支付50%,余款在工程完工甲方验收后一次性付清。

五、甲方权利和义务:

1、做好周边协调工作,配合乙方搞好各个环节的工作。

2、督促乙方加强施工管理,确保施工安全和工程质量。

六、乙方权利和义务:

1、积极组织技术精良作风正派的施工队主动完成施工任务。

2、按照设计要求、操作规程及规范、建设单位及监理单位的正确指令认真做好各个工序的施工。

3、加强施工管理,强化安全质量意识,进场前作业人员买好安全保险;施工人员必须持证上岗。

七、工期要求:乙方于本合同生效之日正式进场施工。

八、安全要求:

1、安全工作紧抓不放,乙方在施工过程中应把安全工作贯彻到每一个作业人员心中,做到文明施工,随时消除安全隐患,不在不安全的环境下施工,不违章违纪、违规施工,必须按安全操作规程作业。严禁老、弱、病、残人员进场,严禁作业人员酒后施工作业。

2、所有安全事故责任概由乙方全权负责。

九、本合同经甲乙双方签字生效,工程竣工验收合格,付清剩余工程款后,本合同终止。

十、本合同一式贰份,甲、乙方各执一份。未尽事宜,双方协商解决。

甲方(签章):__________

乙方(签章):__________

项目负责人:__________

项目负责人:__________

_____年_____月_____日

_____年_____月_____日

土建工程承包合同协议书 篇六

原告:________________法定代表人_______________,职务董事长,住__________市__________区__________街__________号楼__________室,邮编:________________电话:_____________

被告:________________公司,法定代表人_______________,职务总经理,住__________市__________区__________号,邮编:______________电话:_____________

案由:_________________建设工程施工合同纠纷

诉讼请求

1、判令被告立即返还保修款 ______________ 元,延迟支付的违约金 ______________ 元;以上两项共计 ______________ 元;

2、以上金额截至____年_____月_____日,逾期支付,则以 ______________ 元为基数,按每日 ______________ %支付逾期利息;

3、本案的诉讼费用由被告负担。

事实与理由

原告与被告于_____________年__________月__________日签订了工程施工合同,按照合同约定,原告为被告建设的位于北京市通州区梨园镇某地的某项目b区的1#、2#楼的外墙外保温及饰面装饰工程进行施工,工期为50天,从_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同还约定工程款的 ___ %作为保修款,保修期自竣工之日起______个月,项目最后的结算金额为_________元,所以被告留存保修款____________,保修期至_____________年__________月__________日。然而,过了保修期后,该项目并未发现质量问题,被告却以种种理由拒绝返还保修款。

原告认为,被告拒绝返还保修款的行为已构成违约,严重损害了原告的合法权益,故依《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定,特向贵院提起诉讼,请求依法裁判。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

________年____月____日________年____月____日

土建工程承包合同协议书(推荐6篇)

手机扫码分享

Top